建房承包合同包工包料

1、1建房承包合同包工包料建房承包合同包工包料篇一：包工包料建房施工合同書包工包料建房施工合同書甲方： 身份證號：電話：乙方： 身份證號：電話： 甲方將位于西峽縣回車鎮 老廟崗村陳溝組的自住用房的建設工程經雙方協商承包給 乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成 如下協議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負 責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用 的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工 人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意 施工安全，全程對施工安全負完全責任 ,因施工設備的原因 和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。

2、由 于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人 身財產損害的，乙方應對此負全部責任。二、施工要求1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意 更改，如需更改，需征得甲方同意。2、乙方自本合同簽訂后開始施工，月天) ，即自 按期 交房。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼2建房承包合同包工包料材、中聯水泥。三、付款方式工程報價：每平方 元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付乙方首批款 2 萬元。2、第一層蓋好后付 4 萬元。3、第二層蓋好后付 4 萬元。4 后如因房屋未出現質量問題，甲方將剩余款項 全部 支付給乙方。若出現質量問題，所需維修資金由剩余款項支 付，剩

3、余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索 要不足部分的維修金。四、工程內容： 從地基到完成磚砌結構， 室內外的抹灰、 樓房高度以及前面部分式樣到封頂。五、違約責任：1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質量問題，足 以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低 于全部建房款。2、本合同一式簽署， 雙方不得反悔， 若任意一方反悔， 除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金 2 萬元。3、若乙方未在規定的工期內完工，每逾期一日需向甲 方支付合同總造價 1%違約金，逾期時間進過一個月以上的， 乙方需向甲方支付不低于萬元的違約金。六、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解3建房承

4、包合同包工包料決，協商不成的，均可向西峽縣人民法院提起訴訟。七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之 日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方： 乙方簽字：簽約時間： 年月日篇二：農村建房承包工包料合同(精品)建房承包合同甲方：乙方：工程地點：甲方在南莊村處 建房屋兩層，建筑面積為 平方米。由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面積價格一次性包死，工程面 積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計， 未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質 材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙 方協商一致，乙方在施工

5、中必須接受甲方的監工，并接受合 理化建議并采納。 乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工 用的攪拌機、 震動器等施工機械以及模板， 搭架用的竹木等， 費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決， 費用由乙方自理。4建房承包合同包工包料二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主 體工程的建筑，包括樓頂 頂層層面加漿磨光，同時作好防 滲處理。三、承包價格及付款方式經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗按樓面平方米計 算，屋檐滴水處每平方米按每(樓面平方米 1/2)費計算， 即樓面平方米是( )元/平方米，屋檐滴水處是(貳佰元) /平方米。先預付 元整(大寫： )。工程如在農歷

6、年月日完成外墻磚、屋內格墻及屋頂樓平完工。 付款元整(大寫： )。內墻及地平及外墻磚完工付款元整 (大寫： )。剩余部分經甲方驗收合格后。四、雙方責任甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計 圖紙和甲方要求施工。五、質量要求1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織 施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負 責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。5建房承包合同包工包料3、房屋建成后甲方發現質量問題的，如：1)，所進材料一定確保質量，包括： 紅磚、 河砂、 碎 石、 石灰、 水泥、 樓板， 鋼材、 水管、 下水管、 鐵

7、釘、 扎絲等。2)，主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂； 主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或 地板開裂、塌陷、露筋等等) ，由乙方承擔賠償一切損失， 乙方必須進行免費維修。4、主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜 絕空鼓，符合相關標準。門面貼瓷磚。六、注意安全乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防 護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確 保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設備的原因 和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。 乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身 傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙

8、方施工人員 出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故，一切由 乙方負全部負責，甲方不負擔任何責任和費用。七、工期要求主體工程工期為天，從簽訂合同之日起計算，乙方必須在 年月日前完成主體工程，完工時間不能超過 天，乙方6建房承包合同包工包料不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造 成工期延誤的，每拖延一天，每平方米減少工錢 元，因大 雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。乙方所需材 料，應在年前籌備齊，以便年初好施工。八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，在證人執一份， 從簽字之日起生效。甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：在證人簽字(章)農歷日

9、期：篇三：建筑工程包工包料承包合同建筑工程包工包料承包合同發包人：承包人： (以下簡稱甲方) (以下簡稱乙方)經甲、乙雙方友好協商，相互了解，本著平等互利、自 愿承擔一切風險的原則下，甲方將 工程項目為基礎以包工 包料方式承包給乙方，具體協議如下，希雙方自覺遵守，不 得違約。一、工程名稱：二、工程地點：三、乙方所承包內容采用綜合單價以包工包料方式包干。7建房承包合同包工包料建筑面積 元/m2 (大寫： m2)人民幣計算(建筑面積計算 規則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準)。四、開工日期： 年 月日竣工日期： 年 月日五、承包范圍：工程施工圖及設計圖說明，圖紙會審紀要及設計變更， 甲方以

10、包工包料發放給乙方，乙方在施工過程如有圖紙改動， 必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里 面的內容有：基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎 石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂 防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔 助性材料，以室內清水房交工。 (乙方不含圖紙里面有的內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、 門，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝 修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由 乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工)。六、甲方內容1、甲方提供圖紙、水電的來源處。2、監理方的人員由甲方提供；3、乙方需要各種

11、手續，甲方必須配合提供。4、如有更改、變動，所產生的勞務費用和材料費用都 由乙方負責。8建房承包合同包工包料七、乙方負責內容1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方 負責。3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。八、付款方式1、乙方進場后地梁起，甲方支付乙方工程款 20 萬元。2、主體封面，甲方支付乙方工程款 60 萬元。4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款： 60 萬元。5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款： 98%。6、其余 2%作為保修金，在一年之內付清。九、質量要求1、嚴格按照施工圖施工，執行建筑工程

12、施工質量驗 收規定做好施工放線工作、材料計劃，自檢及專用表格填 寫，達到竣工驗收合格。2、變更單等設計文件及規范要求，精化組織施工，加 強現場這理及人員的技術管理工作，確保工程達到優質工程。 經建設方、監理、項目部，甲方進行建筑規范驗收。十、安全文明施工1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執行國家、 地方的政策、法規、規范、標準和制度、不得違章指揮，嚴9建房承包合同包工包料格執行安全技術交底，必須讓進場人員進行安全教育；三級 教育，班前班后安全活動。2、在施工過程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共 同調解處理，不得以任何理由推卸責任。十一、 本協議未盡事宜， 甲乙雙方負責人友好協商解決， 協

13、商不成的依法向所在地致人民法院起訴。十二、本合同一式兩份， 甲乙雙方各執一份， 簽字生效， 具有同等的法律效力。甲方簽字：年 月 日乙方簽字：篇四：包工包料建房施工合同書包工包料建房施工合同書 甲方： 身份證號： 乙方： 身份證號：甲方將位于 的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同 意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負 責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用 的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工 人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意 施工安全，全程對施工安全負完全責任 ,因施工設

14、備的原因 和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由 于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人10建房承包合同包工包料身財產損害的，乙方應對此負全部責任。二、施工要求1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。2、乙方自本合同簽訂后開始施工， 工期為天)，即自 止。 乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。 一樓為 平米，二樓為 平米，共兩層為 平米。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼 材為 16、滇西水泥。三、付款方式工程報價：每平方 元，以實際建筑面積為準。1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。 3、第二層蓋好后付萬元。4、剩余款項

15、自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現 質量問題，甲方將剩余款項 全部支付給乙方。若出現質量 問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付 維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的 抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。 水電安裝到位(電 線由甲方提供)，及按原有的化糞池改大。五、違約責任：1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質量問題，足1建房承包合同包工包料以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低 于全部建房款。2、本合同一式簽署， 雙方不得反悔， 若任意一方反悔， 除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬元。

16、3、若乙方未在規定的工期內完工，每逾期一日需向甲 方支付合同總造價 1%違約金，逾期時間進過一個月以上的， 乙方需向甲方支付不低于的違約金。六、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解 決，協商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之 日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方(簽字蓋章)：乙方(簽字蓋章)：年 月 日篇五：農村建房承包工包料合同建房承包合同甲方：乙方：工程地點：甲方在 建房屋，建筑面積為平方米。由乙 方承包建設。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：一、承包方式乙方系具有從事農村房屋建設的成熟經驗，甲方將所需12建房承包合同

17、包工包料建設房屋以包工包料的方式發包給乙方：乙方負責提供施工 建設所需的建筑材料、施工人員；乙方自帶建筑所需一切工 具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭 架用的竹木等，費用由乙方自理；乙方的施工人員食宿問題 由乙方自行解決，費用由乙方自理。甲方與乙方，甲方與乙方的施工人員之間不存在任何的 雇傭關系。 乙方負責建設并交付建房成果，甲、乙雙方按 照工程的建筑面積計算價格，乙方未經甲方同意不得隨便增 加面積。二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。三、承包價格及付款方式 經甲乙雙方協商，建筑面積按樓面 平方米計算，即樓 面平方米是( )元/平方米。甲方在 年 月 日之前先向

18、乙方預付 元整(大寫： )。工程如在 年 月 日完工，甲方向乙方付款 元整(大寫： )。剩余部分 元經甲方驗收合格后，于 前 支付。四、雙方責任甲方提供施工的水電，設計圖紙。乙方必須嚴格按圖紙設計和甲方要求施工，不得隨意改 變圖紙設計；乙方必須保證工程質量，不得偷工減料，不得13建房承包合同包工包料使用劣質材料；因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協 商一致；乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受和采納 甲方的合理化建議。五、質量要求1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織 施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負 責影

19、響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。3、房屋建成后甲方發現質量問題的，由乙方承擔賠償 一切損失，并由乙方進行免費維修。如： (1)乙方需保證所進材料如紅磚、河砂、碎石、石 灰、 水泥、 鋼材、 水管、 下水管、 鐵釘、 扎絲等， 質量合格， 不存在質量問題。(2) 主體墻與水平地面不垂直， 墻壁凹凸不平、 開裂， 主體柱地面不垂直、斷裂、露筋，橫梁斷裂、露筋，天板開 裂、塌陷、露筋等等。(3)乙方須保證所建房屋主體四角端正、墻面、地面 平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。六、注意安全乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防 護措施、文明施工。在施工過程中，乙方要特別注意安

20、全施14建房承包合同包工包料工，確保乙方所提供的施工器材、設備不存在安全隱患，確 保施工人員的人身和財產安全，杜絕一切事故發生；因乙方 對施工工地管理疏忽，施工設備的原因和乙方的人員操作失 誤等導致施工人員或第三人發生傷亡事故和財產損失的，由 乙方負擔全部責任，甲方不負擔任何責任和費用，若甲方因 發生安全事故，而向遭受人身傷亡或財產損失的施工人員或 第三人支付相關費用的，甲方有權就其所支付的相關費用向 乙方追償。七、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。 甲方簽字(章)： 日期乙方簽字(章)： 日期 篇六：包工包料建房施工合同書廠房包工包料建房施

21、工合同書甲方：姓名施工住址：定西市安定區葛家岔鎮北坪村 電話乙方：姓名電話甲方將位于定西市安定區葛家岔鎮北坪村新農村個 人房屋改造建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協 商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方15建房承包合同包工包料負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房 所用的全部原材料，施工過程所需的水電費由乙方支付，施 工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注 意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原 因和乙方人員操作失誤導致一切后果(生產安全方面)由乙 方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏

22、忽造成的施工人 員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。 在約定時間內未完成建房工程由乙方負完全責任。施工內容 經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量后同意。二、被建房屋的建筑面積約為 平方米(上下兩層) 、 一樓為磚混結構，二樓為活動板鋼架結構。甲方將包括房頂 地梁地面鋼架陽光板頂部彩鋼墻面門窗換氣風機在內的房 屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中房內頂部、開關、 插座及安裝、門窗材料及安裝、電管線安裝) 。乙方的施工 承包單價為每平方米，工程總價款約為人民幣 。(工程款 結算以適量面積結算)三、施工要求1、地工基礎：深度 公分(在土質松軟區域根據實際 需要加深加固) 寬

23、度 公分 地梁規格： 公分、 立柱規格： 公分、頂梁規格： 公分。 (地梁、立柱、頂梁的內鋼筋必 須達到國家標準)2、墻體外墻 砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿，水泥16建房承包合同包工包料強度要達到國家標準要求，構造柱按實際標準建造，沙漿的 飽滿度必須要達到三一砌筑法(一塊磚 一鏟灰 一擠揉)并 使用前必須把磚潛水濕潤。3、整體澆注承重柱、地梁、頂梁(要達到國家安全 標準) ，承重柱鋼筋分布及規格： ，地梁、頂梁鋼筋分布 及規格：。軋鋼的間距公分 (長、 寬間距)，水泥與沙的比例為 。4、門窗：一樓用密封性較好的防盜門(帶鎖)，塑鋼 窗戶，二樓用高質量彩鋼門，塑鋼窗戶。二樓進門處鋼結構 樓梯焊

24、接安裝， 與之前舊樓梯相連。 乙方施工時要保證質量。5、工程工期為：年月日(公歷) 年月日(公歷) ， 按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工 期拖延，每拖延一天，每平方米減少總費用的 1%。(因大雨 等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤順延。 )6、乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。 房屋完工交工后，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出 現建筑質量問題，甲方限期乙方應重新修繕直至符合甲方質 量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失， 重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承 擔。四、付款方式開工付 50%，整體驗收合格付 45%，剩余 5%為工程一

25、17建房承包合同包工包料年質保費用。五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋 章)之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見 證人一份。經雙方協議如下：甲方簽字(簽章)：乙方簽字(簽章)：見證人簽字(簽章)：簽約時間： 年 月 日(公歷)簽約地點：定西市安定區葛家岔鎮北坪村新農村。篇七：包工包料建房合同(農村建房合同,絕對實用)包工包料建房施工合同書 發包方： 身份證號： (以下簡稱甲方) 承包方： 身 份證號： (以下簡稱乙方)甲方將位于江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經 雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負

26、責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用 的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工 人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括 稅費、管理費)由施工方全部負責。二、施工要求18建房承包合同包工包料1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意 更改，如需更該，需征得甲方同意。2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為 月(合計 天)，即自 起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排 施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害) 導致停工，其工期順延。3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼 材、拉發基水泥。建筑結構相關要求如下：基礎：鉆井個、柱子

27、50cm、鋼筋 6 根 18、箍筋 8 個。 地圈梁：高 600cm、寬 25cm、鋼筋 5 根 25、箍筋 8 個，間距 15cm。 構造柱： 24cm，鋼筋 4 根 12、樓面板筋 7 個雙層，間距 15cm，樓面厚度 10cm。梁柱 C30,、板面 C25 地坪打好， 排水 160，管子 3 根， 屋面天溝寬 30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不 包含所有門窗。4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助 辦理。三、工程價款及付款方式工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面 積結算為準，本單位包含稅收。1、基礎完工付總造價的。2、按每層樓面打好付每層的造價的。19建

28、房承包合同包工包料3、主體完工后付總造價的。4、內外抹灰完工后付。5、辦理的一切證件(產權證、 建房手續由施工方辦理)， 一年內付錢全部余款。6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期 間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。四、工程內容：包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主 體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水 電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度米，住房每層 高度 3 米。工程內容不含門窗(門市門除外)。五、安全責任：施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。六、其他約定：施工或如涉及居民阻工導致停工，應由 甲方賠償負責協調解決。七、違約責任：1、乙方承諾：如建好的房屋

29、出現重大質量問題，足以 影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于 全部建房款。2、本合同一式簽署， 雙方不得反悔， 若任意一方反悔， 除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金 5 萬 元。八、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解20建房承包合同包工包料決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟。九、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之 日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方簽字：乙方簽字：簽約時間：年月日篇八：包工包料建房施工合同書包工包料建房施工合同書甲方(發包方)：乙方(承包方)：甲方將位于臨街門面六間的建設工程經雙方協商承包 給乙方，經雙方協商同

30、意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負 責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用 的全部原材料。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程 對施工安全負完全責任 ,因施工設備的原因和乙方人員操作 失誤導致的事故由乙方負完全責任。二、施工要求一、二層框架； 三、 四層磚混 (乙方不負責室內外瓷磚、 門窗)。乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改， 如需更改，需征得甲方同意。21建房承包合同包工包料三、付款方式工程報價：每平方 元，以實際建筑面積為準。開工前付總工程的 %；基礎完工付總工程款的 %；每 層主體完工付總工程款的%

31、；粉刷完工付%。甲方不得借故拖 欠應款，否則乙方享有留置權，同時，由此造成的一切經濟 損失由甲方負責，余款待工程完工后全部付清。四、違約責任：合同簽訂后，不經雙方協商同意，任何一方不得隨意變 更或解除。如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙 方賠償甲方因影響施工計劃造成的經濟損失；如甲方中途解 除合同，應賠償乙方因此造成的經濟損失。五、本協議自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。本 協議一式兩份，甲乙雙方各一份。甲方：乙方簽字：簽約時間： 年月日篇九： XX 年個人建房包工包料合同個人建房合同甲方：私人住宅建房人：乙方：私人住宅建房工程總承包人：一根據建筑法，合同法及有關法律法規，甲 乙雙方

32、在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙 方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅2建房承包合同包工包料工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格 執行，共同遵守。二私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程設計 為框架結構總價格約人民幣 元整元。三本工程施工前， 甲方必須保證通電， 通水， 通路， 建筑面積平整， 不能影響施工。 與周邊鄰居因地界， 建筑物， 線路等糾紛由甲方出面解決。本工程施工方式為包工，面積 價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設計施工， 地腳要 求牢固科學化，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同 意不得隨便偷工減料，怎么方便就怎么做。四因施工過程中

33、，發現設計問題，確實需要變更的， 需雙方協商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。否則甲 方概不承認，不承擔經濟責任。五乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要 有足夠的安全保障機制和措施，因乙方出現安全事故，甲方 不承擔一切責任。六乙方在施工中必須接受甲方人員的監工，并接受合 理化建議并采納。甲方要求乙方房屋墻壁不能做彎曲，要做 到平整，角度要分明，美觀。本工程預定工期為天。房屋交 付是內外水泥沙搓平。房屋不漏水。七本工程的附屬工程：大門，圍墻，化糞池，外墻 磚，貯藏室，院內硬化等項目不包括在本合同內，附屬工程23建房承包合同包工包料價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。工程付款方式工

34、程付款方式為現金支付。施工人員及施工設備進場即付元，主體工程完成付 元， 全部做完清算。工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意 終止合同。 如遇不可抗力的自然災害， 可終止合同進行清算。工程在建設過程中，因市場發生變化，人員工資上漲或 下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或壓價。工程未盡事宜，雙方隨時協商解決，并可簽定工程輔助合同書。 本合同確需修改必須經過甲乙雙方協商，一致同意。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共 同遵守。甲方：私人住宅建房人： (簽字蓋章)乙方：私人住宅建房工程總承包人： (簽字蓋章) XX 年 8 月日篇

35、十：包工包料的建房施工合同書建房施工合同甲方：24建房承包合同包工包料住址：身份證號：電話：乙方：住址：身份證號：電話：甲方將自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙 方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如 下協議：一、建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出 工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的 全部原材料，施工過程所需的水電費用由方支付，施工人員 的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，使用人員必 須身體健康，對全程施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤及身 體原因導致的病、傷事故由乙方負完全責任。二、承包價格。甲方將包括地基開挖、地梁在內的的房 屋建筑工程的施工全部承包給乙方 (其中包括貼內外墻的瓷 磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房 操作臺等)。乙方的施工承包單價為每平方米 元，工程總價 款為 元。25建房承包合同包工包